需要找律师代理的纠纷案例,需要找律师代理的纠纷案例有哪些

时间:2022-11-25 12:58:15来源:法律常识

审判长,黑龙江陈山律师事务所接受A某的委托,指派我作为其代理人,在其起诉张**装饰工程承揽合同纠纷中发表意见。刚才通过庭前调查取证,走访相关人员,及钢材的法庭调查,及举证质证。现发表代理意见。

本案的基本事实是,原告A某为哈尔滨市***女童装在大庆市百货大楼的总代理。2006年4月22日是大庆市百货大楼20周年店庆,贝蒂女童装决定时同时进入大楼的柜台。A某与大楼签订了合同,约定在大楼店庆之前为了迎接顾客必须完成现场货柜的设计与安装,并且将服装依合理布局摆放完毕。否则取消进入大楼资格,并仍按最低利润定额规定扣除大楼利润比例提成。

于是A某在大庆本地就近与大庆市***室内装饰设计室业主B某的签订了童装货柜的加工安装合同。约定2006年4月4日完工,B某逾期违约。之后在4月12日,双方书面补充协议约定4月16日前必须完工。可是4月16日仍没有完工,此时如临时紧急更换加工方将导致巨大损失,再加上因****数次违约导致原告多次往返大庆与哈市之间,大量服装无法进入大楼柜台而临时高价租仓库。另外不能如期上市将导致被大楼取消进驻资格,时间已经没有了,原告也是万般无奈。

对原告的损失,因原告最终目的还是及时进驻大楼经营,经多次与B某协商约定,若B某正常完工了就算了,但要再违约就由张全额赔偿,但原告损失已经远远不是某一方面、某一块的问题。双方均明确清楚的认识,此时原告损失已经远超过合同本金。最后双方协商一致约定损失按5万元计算。B某在4月17日出具了保证书,保证4月19日中午1时前完工。最后一次违约是4月19日正午1时,双方当时约定了违约损失的计算方法。但是B某还是逾期,没能按时交工。继续履行合同已无实质意义,原告被迫改变展示服装方案,临时在哈市加急喷绘布置现场,临时购买落地衣架展示服装应付店大楼20周年庆客流。并在哈市重新寻找有能力的装饰公司完成了货柜的制作安装。


陈山代理的承揽合同纠纷成功案例


本代理人的法律意见是:

一、被告在两次延期下连续三次延误工期,迫使原告改变现场设计方案、另行委托其他公司紧急处理,存在根本违约致使合同继续履行没有意义。

原告之所以与被告签订合同,其根本目的就是要参加2006年4月22日大庆市百货大楼的店庆,在这一天将贝蒂品牌上大楼的柜台。

3月22日签订合同约定4月4日完工,被告没有完工且偷工减料,仅拉过去部分主装板材,劣质的刨花板材连大楼经理都拒绝其安装,因为影响大楼形象。不合格的柜台最终原告没有接受。因为实际很紧迫,不便于在更换公司,原告一直等到4月12日,为了督促被告,才以书面形式与被告负责人签订了补充协议,约定4月16日前必须完工。可是4月16日仍没有完工,被告在4月17日出具了保证书,保证4月19日中午1时前完工。因为原告投入宣传资金,以及当时如再次违约,临时加急更换公司将给原告造成更加巨大的损失,所以双方约定了违约损失的计算方法是直接约定为人民币5万元。 

《合同法》第113条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

《合同法》第114条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

因本案原告事先的巨大宣传资金投入,宣传处的展销方式的落空,以及其他等等方面,原告损失在于多方面。且双方均清楚的意识到继续违约会导致原告的损失将经远远过于合同本金,所以当事人双方约定损失的直接计算为人民币5万元,违约金的约定完全合乎法律规定。

二、关于预告分三次给付预付款,不存在违约问题。

双方确实约定一次性给付预付款,原告也确实在履行期限之前分三次支付的。但是我认为这不构成违约,因为被告在事实上接受了这种支付方式,并出具了收条。

《合同法》66、67条明文规定,行使先履行抗辩权和同时履行抗辩权的应明确拒绝对方的履行要求。第69条也规定,行使不安抗辩权的,你有权提出合同中止履行或者解除合同,但是应当及时通知对方。

《合同法》第96条规定更为明确,当事人协商解除,或因一方明确表示不履行的,或一方迟延履行经催告后仍未履行的,或因违约行为致使不能实现合同目的而主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。

而被告既没有提出中止,也没有提出解除合同。也没有拒绝原告的履行要求,他接受了预付款并出具了收据。多次书面承诺了按时履行,在事实上等于双方变更了一次性支付的条款。不涉及违约的问题。而从本案证据来看,后两次的书面变更合同,及录音交谈里面根本就没体现分次付款是否违约的问题,完全是逾期违约的问题。


陈山代理的承揽合同纠纷成功案例


另外,《合同法》第72条,债权人可以拒绝债务人部分履行债务,但部分履行不损害债权人利益的除外。被告依法实际上是无权拒绝分次支付价款的。

退一步讲,假如我迟延支付是你迟延履行的依据的话,并不是你降低履行标准的依据。你在原告没完全支付之前有权力迟延履行或暂时中止履行。但是你一旦承诺继续履行了,就应当按合同约定的标准。被告4月4日之后拉过去的板料是刨花板的,你还是严重违约。即便原告自己愿意相糊弄自己的话,愿意接受的话。可是百货大楼经理都根本不允许这种材料进入,怕影响大楼的形象。再者,双方在4月12日第二次书面协议延期。该协议里很明确违约责任在谁,根本没提及分次付款的问题。如果说分次付款违约的话,再次补充的协议因该体现因该违约所做出的变更,可是补充协议里没有。

很明显,谁违约责任很清楚。

三、关于双方约定违约损失的合理性与合法性。

5万元损失的合法性上面已经阐述,下面说5万元损失协商约定的形成经过与其组成。

由于张在4月19日中午1时最后期限的违约,导致原告在4月22日只能改变计划以喷绘的方式参加店庆。所谓的喷绘,就是大塑料布围一圈,在大楼20周年店庆之日,巨大的客流对贝蒂品牌的第一次认识,对于其档次与效果的影响可想而知。

因双方在4月16日之前多次激烈交涉,对于原告所有的损失,张均有清醒的认识。所以才在4月17日能够书面作出承诺和保证。并且由于损失的方面太多、太复杂,双方在客观上也只能采取约定一个数额的方式,客观上没有其它更适合的方式可选择。

原告的损失有:

1、4月4日逾期交工后原告与其工作人员多次往返哈市与大庆交涉的交通、住宿、餐饮、长途通讯费等等;

2、4月4日后不能如期营业,而聘用数名售货员(倒班)的工资、吃住安排费用;

3、临时改变商品展示计划,喷绘已经不敢用大庆的了,哈市装饰公司加急喷绘的价款;

4、加急喷绘完成后将材料运输至大庆的交通运费;

5、装饰公司人员来大庆安装布置喷绘人员的食宿费用,返回交通费用;

6、哈市装饰公司加急定做货柜额外增加的费用;

7、加急制作的货柜的长途运费;

8、货柜制作安装人员来大庆的食宿、交通费用;

9、临时购买落地衣架展示服装的费用(大量落地衣架闲置在仓库);

10、大庆市百货大楼准备取消原告的进驻资格,后改为对原告的罚款;

11、自4月4日后服装上不了大楼临时在萨区高价租仓库价款;

12、自4月4日后原告的正常营业利润;

13、4月4日后大楼按最低利润额扣除的利润百分比(即租金为最低2万元的26%);

14、原告因此几被贝蒂厂商取消大庆地区总代理,后以罚款代替;

15、最大一项,原告依涉及的柜台电脑三维动画制作大量宣传品,其印刷费用和发放人员的工资(皆因广告与实不符而落空);

16、报纸媒体的广告费用,

以上等等各项,在双方第二次、第三次书面协议之前,原告已经多次向B某告知,并严正交涉。张在第三次书面承诺之前有非常清楚的认识,所以才会书面约定5万元损失责任。而现实中当事实际情况下根本就没有其他的更理想的方法。如一定数额的定金或一定比例的违约金,都不现实。

综上,我认为被告数次违约致使合同不能实现根本目的,继续履行没有实际意义,请法院依法判决支持原告的诉讼请求,维护其合法权益。

我的意见完了,谢谢审判长。

代理人:陈山律师

黑龙江陈山律师事务所网站


陈山代理的承揽合同纠纷成功案例

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 用人单位 劳动合同 债务人 协议 自诉 房屋 土地 补偿费 案件 债务 离婚协议书 公司 债权人 合同 甲方 最低工资标准 交通 车祸 债权 伤残 条件 鉴定 工资 程序 补助费 刑事案件 拆迁人 兵法 期限 标准 交通肇事 解除劳动合同 财产 补偿金 客户 当事人 企业 法院