逾期和延误,因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限

时间:2022-11-14 11:43:46来源:法律常识

根据国家相关法律法规的规定,因发包人原因、不可抗力等非承包人原因导致工期延误的,工期应顺延,承包人无需承担工程逾期的违约责任。

以下情形导致工期延误,属于非承包人原因,承包人无需承担工程逾期的违约责任。

1、发包人迟延支付预付款、进度款超过合同约定或者合理期限,导致停工的。

2、发包人多次设计变更、增加工程量,导致工程延误。

3、发包人提供图纸不及时或者提供图纸不符合合同约定,导致工程延误。

4、发包人供应材料不及时,迟延交付材料,导致工程延误。

5、发包人部分专项工程单独外包,导致工程延误。

6、发包人要求停工、导致工程延误。

7、发包人未及时提供水、电等无法施工,导致工程延误。

8、因异常恶劣天气、国家法律规定、政策等不可抗力因素,导致工程延误。

9、合同约定的其他情形。

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 用人单位 劳动合同 债务人 协议 自诉 房屋 土地 补偿费 案件 债务 离婚协议书 公司 债权人 合同 甲方 最低工资标准 交通 车祸 债权 伤残 条件 鉴定 工资 程序 补助费 拆迁人 刑事案件 兵法 期限 标准 交通肇事 解除劳动合同 财产 补偿金 客户 当事人 企业 法院